Responsabilité du syndic en cas de retard dans l'exécution des travaux
Publié le :
20/12/2023
20
décembre
déc.
12
2023
Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées, le syndic est responsable de la gestion de l’immeuble, de sorte qu’il commet une faute en cas de mauvaise gestion.
Récemment, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité du syndic pouvait être engagée pour faute de gestion, lorsqu’il manquait au suivi de travaux opérés dans la copropriété, entraînant malfaçons et non-façons.
Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait commandé à une société des travaux de pose de garde-corps, suppression d’un escalier extérieur et pose de deux échelles de toit.
Après abandon du chantier par la société, laquelle avait finalement été placée en liquidation judiciaire, le syndic avait fait dresser un procès-verbal de constat révélant des malfaçons et des non-façons dans les travaux réalisés.
Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné le syndic en responsabilité contractuelle et celui-ci a appelé en garantie son assureur.
Ses demandes sont rejetées en appel, en ce que les juges considèrent qu’il ne démontre pas que le syndic a manqué à son devoir de conseil, en n’attirant pas l’attention des copropriétaires sur la nécessité de s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre, ou d’un ingénieur en structures, au regard de l’importance du chantier, et qu’il n’établit pas que le syndic ait signé sans précaution le marché de travaux litigieux et que l’avis de l’expert.
Le syndicat de copropriétaire se pourvoit par conséquent en cassation et soutient que le syndic a engagé sa responsabilité à l’égard de ce dernier à raison de manquements à son obligation de conseil et de diligence, et qu’il est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
La Haute juridiction accueille les prétentions du syndicat des copropriétaires, et reproche à la juridiction d’appel d’avoir privé sa décision de base légale, puisqu’en vertu de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « le syndic est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission ».
Or, en l’espèce, il n’est pas constaté que le syndic a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans la gestion des travaux, là où le syndicat de copropriétaire invoque des manquements dans le suivi des travaux et dans les paiements faits à l’entreprise, de sorte que la responsabilité du syndic pouvait être engagée.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 16 novembre 2023, n°22-21.144
Historique
-
Le stockage de déchets radioactifs justifié par l'utilité publique
Publié le : 12/02/2024 12 février févr. 02 2024Actualités
La déclaration d’utilité publique est une procédure visant à procéder à des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération d’intérêt général. En application de l’article R 121-2 5° du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les travaux de création d’un centre de stockage e... -
Reprise de la location et caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale
Publié le : 02/02/2024 02 février févr. 02 2024Actualités
Le propriétaire ne peut mettre un terme au bail de ses locataires qu’à la date de l’échéance de ce dernier. Ce congé doit répondre à divers motifs : la vente du bien, sa reprise pour y habiter ou la reprise du bien pour tout autre motif légitime et sérieux. L’article 15, I, de la loi du 6 juil... -
Le changement de zonage d’une parcelle
Publié le : 29/01/2024 29 janvier janv. 01 2024Actualités
Chaque parcelle du plan local d'urbanisme étant soumise à des besoins spécifiques, une classification des zones a été mise en place. Les besoins étant amenés à évoluer, un changement de zonage d’une parcelle est envisageable sous certaines conditions. Le plan local d'urbanisme est le document... -
Vente immobilière, clause d'exclusion de garantie et nouveau rappel jurisprudentiel en matière de vendeurs assimilés à des professionnels de la construction
Publié le : 15/01/2024 15 janvier janv. 01 2024Actualités
En matière de vices cachés, l’acquéreur qui en prouve l’existence a le choix entre obtenir la résolution de la vente, ou solliciter une restitution du prix, à hauteur de la diminution provoquée par le vice, en plus de pouvoir obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. L’a... -
Responsabilité du syndic en cas de retard dans l'exécution des travaux
Publié le : 20/12/2023 20 décembre déc. 12 2023Actualités
Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées, le syndic est responsable de la gestion de l’immeuble, de sorte qu’il commet une faute en cas de mauvaise gestion. Récemment, la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité du syndic pouvait être engagée pour faute de gestion,...
-
Construction et contraintes liées à la conservation des arbres sur un terrain
Publié le : 18/12/2023 18 décembre déc. 12 2023Actualités
La présence d’arbre sur un chantier peut parfois s’avérer problématique avec le projet de construction envisagé, de sorte que leur abattage est rendu nécessaire. Toutefois, certains arbres, et mêmes plantations, bénéficient d’une protection particulière empêchant tout arrachage ou nécessitant une...