Absence d'indemnisation en matière de commande publique lorsque le maître d'ouvrage s'est opposé aux travaux supplémentaires
Publié le :
16/06/2020
16
juin
juin
06
2020
Même lorsque cela part d’une bonne intention, la société en charge de réaliser des travaux dans le cadre d’une commande publique, ne peut réclamer l’indemnisation de travaux réalisés en supplément n’ayant pas reçu l’accord du pouvoir adjudicateur.
Le Conseil d’Etat rappelle cette obligation en rejetant la demande d’une société de reconnaître le paiement de travaux supplémentaires réalisés.
Dans les faits, un département et une société concluent un contrat de marché à prix unitaires sur une mission de géomètre-experts, en vue de réaliser le remembrement d’une ville du département.
Le département finit par rejeter le décompte final transmis par la société, en ce qu’il comprend un supplément de prix pour des travaux exécutés en plus des prestations conclues initialement.
Tant en première qu’en seconde instance, la société est déboutée de sa demande de paiement par le département des travaux supplémentaires.
Sur la nature des travaux, la société fait valoir qu’ils ont permis de procéder à un remembrement complet et conforme aux règles de l’art et de la profession, qu’une application stricte de l’accord dans les conditions initiales n’aurait pas rendue possible.
Le département quant à lui fait valoir le fait qu’il a fait connaître par courrier à la société, sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part. Par ailleurs, la société ne justifie pas que l’exécution des travaux remis en cause aient été réalisés avant la réception du courrier.
Le Conseil d’État suit l’avis de la Cour d’appel et rejette la demande de la société, notamment en rappelant que l’article 118 du Code des marchés publics en vigueur lors de la conclusion du contrat, prévoyait que : « Dans le cas où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d’un avenant où, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ».
Ici le département n’ayant pas conclu d’avenant sur les prestations supplémentaires, ni manifesté sa volonté de poursuivre et au contraire formalisé son désaccord, la société est infondée à demander l’indemnisation des travaux réalisés en supplément de l’accord initial.
Référence de l’arrêt : Conseil d’État 27/03/2020 n° 426955 (7ème et 2ème chambres réunies).
Historique
-
Absence d'indemnisation en matière de commande publique lorsque le maître d'ouvrage s'est opposé aux travaux supplémentaires
Publié le : 16/06/2020 16 juin juin 06 2020Actualités
Même lorsque cela part d’une bonne intention, la société en charge de réaliser des travaux dans le cadre d’une commande publique, ne peut réclamer l’indemnisation de travaux réalisés en supplément n’ayant pas reçu l’accord du pouvoir adjudicateur. Le Conseil d’Etat rappelle cette obligation e...
-
Le statut de la copropriété n’est pas applicable lorsqu’il n’existe pas de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers.
Publié le : 04/06/2020 04 juin juin 06 2020Actualités
Civ. 3e, 26 mars 2020, FS-P+B+I, n° 18-16.117 La Cour de cassation rappelle, par cet arrêt que le statut de la copropriété n’est pas applicable lorsqu’il n’existe pas de terrains et de services communs aux deux ensembles immobiliers. La situation d’espèce se rapprochait plus de la servitude,... -
Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement
Publié le : 29/05/2020 29 mai mai 05 2020Actualités
En matière de marchés publics, la réception des travaux est la décision par laquelle l’acheteur (le pouvoir adjudicateur) déclare que les prestations sont conformes à ce qui était convenu dans le cadre du marché, et accepte avec ou sans réserves, les travaux. La réception a lieux à l’achèvement... -
Le permis de construire modificatif
Publié le : 27/05/2020 27 mai mai 05 2020Actualités
Lorsqu’un permis de construire a été délivré et que son bénéficiaire souhaite apporter des modifications à la construction prévue initialement, il lui est possible de notifier ces changements à l’administration sans avoir à redéposer une demande complète, par le biais d’un permis de construire mo... -
Refus de reconstruction d'un ouvrage démoli
Publié le : 13/05/2020 13 mai mai 05 2020Actualités
Toute construction nécessite une autorisation d’urbanisme dont il est impossible de passé outre, quand bien même il s’agit de reconstruire l’ouvrage démoli par un cas de force majeure. Un particulier l’a appris à ses dépens, puisque suite à un incendie, son pavillon d’habitation est détruit... -
Crise du Covid 19 et impact sur les autorisations d'urbanisme
Publié le : 30/04/2020 30 avril avr. 04 2020Actualités
La crise sanitaire actuelle a contraint le gouvernement à prendre des mesures modifiant les règles applicables concernant certains délais, notamment ceux qui touchent la matière de l’urbanisme, au travers de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n°2020-306) et d’une ordonnance du 15 avril 2020 (n°2020-42...